Запрос предложений на право заключения договора на выполнение в 2012 году работ по изготовлению и монтажу ограждения (69 секций, 1 калитка, 1 ворота) на территории МАОУ ДОД «СДЮСШОР» (г.Кировск, ул.Мира, д.8)

Заказчик:

Муниципальное   автономное  образовательное  учреждение дополнительного  образования  детей «Специализированная  детско-юношеская спортивная  школа  олимпийского  резерва» на основании Устава учреждения,  сообщает о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение в 2012 году работ по изготовлению и монтажу ограждения (69 секций, 1 калитка, 1 ворота) на территории  МАОУ ДОД «СДЮСШОР» (г.Кировск, ул.Мира д.8) и приглашает заинтересованных участников размещения заказа представить свои предложения для участия в запросе.

Почтовый адрес заказчика: 184250, Мурманская область, город Кировск, ул.Мира, д.8

Адрес электронной почты муниципального заказчика: koshug.elena@yandex.ru

Контактное лицо: Кощуг Елена Евгеньевна, тел. 8 (81531) 94621

Предмет договора:  изготовление и монтаж ограждения (69 секций, 1 калитка, 1 ворота) на территории  МАОУ ДОД «СДЮСШОР» (г.Кировск, ул.Мира д.8)

Место расположения объекта: Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира д.8. 

Наименование, характеристики и объём выполняемых работ: указаны в техническом задании (приложение 2 к настоящему извещению).

Место выполнения работ: по месту расположения объекта.

Форма подачи предложений: Предложения составляются и подаются по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему извещению.

Предложения составляются и подаются в запечатанном конверте в письменном виде.

Котировочные заявки, переданные посредством факсимильной связи юридической силы не имеют и  комиссией рассматриваться не будут.

Максимальный срок  (период) выполнения работ: 40 календарных дней

Максимальная цена контракта: 1453340 (один миллион четыреста пятьдесят три тысячи триста сорок) рублей.

Все налоги, сборы и иные обязательные платежи, которые Участник размещения заказа должен уплачивать в целях исполнения договора в соответствии с предметом последнего, должны быть включены в стоимость работ, предлагаемую Участником размещения заказа в предложении.

Заявка с ценой договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора,  указанную в извещении о проведении запроса предложений отклоняется на этапе рассмотрения предложений.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора: Для установления начальной (максимальной) цены договора заказчиком осуществлены расчеты начальной (максимальной) цены на основании сметного расчета (приложение 3 к настоящему извещению).

Срок подачи котировочных заявок: с 9 час. 00 мин. 09.07.2012 г. по 16.07.2012г. до 17 час. 00 мин.

Место подачи котировочных заявок: 184250. Мурманская область, город Кировск,  ул. Мира, д. 8.  

Критерии для оценки предложений:

По каждому критерию установлен следующий порядок оценки:

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления

Оценка и сопоставление предложений  по каждому критерию  будет осуществляться  следующим образом:

1. Цена договора (Ra) (по данным формы приложения № 1 к извещению).

Определение рейтинга предложений по критерию «цена договора» осуществляется по следующей формуле:

Rai = (Amax - Ai)/Amax * 100

Где:

Ra - рейтинг присуждаемый i–й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в извещении;

Ai – предложение i-го участника по цене договора;

Для расчёта итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

2. Оценка заявок по критерию «Гарантийный срок на выполненные работы» (по данным формы приложения № 1 к извещению) G_f

Рейтинг, присуждаемый  i-ой заявке по критерию «Гарантийный срок на выполненные работы» определяется по формуле:

G_fi =  (G_i - G_min)/G_min *100, где: 

G_fi– рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

G_min– минимальный гарантийный срок на выполненные работы, установленный в извещении о проведении запроса предложений;

G_i– предложение, содержащееся в i-й заявке по гарантийному сроку на выполненные работы.

Для расчета итогового рейтинга по i-ой заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Гарантийный срок на выполненные работы», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

3. Оценка заявок по критерию «Срок выполнения работ» (по данным формы приложения № 1 к извещению) R_f

Рейтинг, присуждаемый  i-ой заявке по критерию «Срок выполнения работ» определяется по формуле:

R_fi =  F_mаx/F_i)*100, где: 

R_fi– рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

F_mаx– максимальный срок выполнения работы с даты заключения договора в днях, установленный в извещении о проведении запроса предложений;

F_i– предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работы в днях с даты заключения договора.

Для расчета итогового рейтинга по i-ой заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Сроки выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

4. Итоговый рейтинг

Для оценки предложения осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в извещении о проведении запроса предложений, умноженных на их значимость.

CБi = Ra_i*Т1 + G_fi*T2  + Rf_i*Т3 =  Ra_i*0,85 + G_fi*0,1  + Rf_i*0,05 ,

где  Т_i – коэффициент значимости  i-го критерия  (Т1 +Т2 + Т3 = 1)

Коэффициенты   значимости  критериев:

Т1 = 0,85;

Т2 = 0,1;

Т3 = 0,05

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Победителем запроса признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие которого присвоен первый  номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия

Срок рассмотрения  и оценки котировочных заявок: 17.07.2012 года в 10 час.00 мин.

Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата работ производится Заказчиком за фактически выполненные объемы работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, на основании подписанных в течение 15 банковских дней актов о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3), выставленного Подрядчиком счета, счета – фактуры.

Срок подписания победителем в проведении запроса предложений договора: в течение пяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки предложений.

Требования к участникам размещения заказа:

1. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

3. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

4. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ;